А56-153531/2018
"Отбиты" требования о взыскании неустойки, удовлетворен наш встречный иск о взыскании задолженности.
Между истцом (заказчиком) и ответчиком (исполнителем) заключен Договор, по условиям которого заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя выполнение работ по демонтажу и установке видеонаблюдения на объекте заказчика. В соответствии с условиями Договора, при нарушении срока выполнения работ исполнитель по письменному требованию заказчика уплачивает неустойку в размере 1% от общей стоимости работ за каждый день просрочки. Ссылаясь на то, что Исполнитель не выполнил в срок работы по Договору, Заказчик обратился в арбитражный суд с первоначальным иском. В свою очередь Ответчик обратился со встречным иском к Истцу о взыскании задолженности по Договору.
Правовая позиция по делу:
В соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов; односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренным законом.
На основании пункта 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
Согласно пункту 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.
В силу пункт 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.
В силу статьи 711 ГК РФ сдача результата работ заказчику является основанием для возникновения у него обязательства по оплате принятых работ.
В соответствии с пунктом 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.
Пунктом 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» разъяснено, что основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.
ЮБ "АВАЮР" представляло интересы в следующих инстанциях:
- Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
