А56-50381/2017
Полностью удовлетворены требования по взысканию необоснованно удержанной неустойки по договору подряда на выполнение проектных работ.
Дополнительно подлежат взысканию проценты за пользование чужими денежными средствами до фактической даты оплаты задолженности.
Из решения суда:
Согласно положениям статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422 ГК РФ).
В соответствии с пунктом 1 статьи 407 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства прекращаются полностью или частично по основаниям, предусмотренным данным Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.
Контрактом право заказчика на удержание суммы санкций, начисленных исполнителю за нарушение сроков выполнения работ, не предусмотрено.
Таким образом, стороны в двухсторонней сделке не устанавливали оснований прекращения обязательства заказчика по оплате выполненных работ.
Доказательств изменения сторонами в надлежащей форме условий Контракта, касающихся его цены, путем подписания соответствующего дополнительного соглашения к Контракту, материалы дела не содержат.
При таких обстоятельствах Арбитражный суд приходит к выводу об отсутствии у Заказчика предусмотренных законом оснований удерживать неустойку из стоимости выполненных работ.
Проценты подлежат уплате за весь период пользования чужими средствами по день фактической уплаты этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не определен более короткий срок. Поскольку ответчик не исполнил обязанность по возврату денежных средств, истцом правомерно на сумму неоплаченных работ начислены проценты за пользование чужими денежными средствами и заявлено требование о взыскании до фактической даты оплаты задолженности.
